+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
ГлавнаяНациональностьДоговор оказания услуг ремонт автомобиля

Договор оказания услуг ремонт автомобиля

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств согласно приложению N 1 к настоящему договору с указанием в нем государственных номеров, типов и моделей автомобилей, принадлежащих Заказчику. Порядок технического обслуживания и ремонта автомашин 2. Техническое обслуживание и мелкий ремонт производится на месте у Заказчика и включает в себя: Средний и капитальный ремонт автомашин осуществляется на предприятии Исполнителя. Заказчик обязан выделить для связи с Исполнителем и для оформления необходимой документации ответственное лицо по месту нахождения обслуживаемых автомашин.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Вопрос-ответ Развернуть Чтобы продать транспортное средство, необходимо стать участником гражданско-правовых отношений в качестве продавца или покупателя вместе с другими лицами, которые будут принимать участие в сделке.

Договор оказания услуг по ремонту автомобиля образец

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств согласно приложению N 1 к настоящему договору с указанием в нем государственных номеров, типов и моделей автомобилей, принадлежащих Заказчику.

Порядок технического обслуживания и ремонта автомашин 2. Техническое обслуживание и мелкий ремонт производится на месте у Заказчика и включает в себя: Средний и капитальный ремонт автомашин осуществляется на предприятии Исполнителя. Заказчик обязан выделить для связи с Исполнителем и для оформления необходимой документации ответственное лицо по месту нахождения обслуживаемых автомашин.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.

Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу: Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном без видимых недостатков выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.

Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты вымыт верх автомобиля, низ днище, включая арки колес. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.

Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.

При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если: При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.

Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период: Техническое обслуживание — дней с момента окончания выполнения работ подписания заказ-наряда ; Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата — дней с момента окончания выполнения работ; Капитальный ремонт узла или агрегата — дней с момента окончания выполнения работ; Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка — дней с момента окончания выполнения работ; Регулировочные работы — дней, с момента окончания выполнения работ.

Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, так как в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.

Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ в т.

При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ.

При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля охраны на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.

В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ услуг в день окончания выполнения работ. Работы услуги считаются выполненными оказанными с момента подписания акта выполненных работ услуг обеими сторонами.

В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы услуги Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля охраны на основании действующих у Исполнителя расценок. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг.

Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.

При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.

Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

Сторонами договора на оказание услуг по ремонту автомобиля являются: Исполнитель поставщик услуг — лицо, осуществляющее ремонтные работы; Клиент получатель, заказчик — потребитель услуг по ремонту автотранспортного средства.

Рассматриваемое соглашение оформляется на стандартном листе бумаги формат А-4 , либо на фирменном бланке автосервисного предприятия, оказывающего услуги по ремонту транспортного средства. Услуги по ремонту и обслуживанию техники включают в себя: Исполнитель обязан: Организовывать и осуществлять оказание услуг согласно п. В процессе ремонта при обнаруженных поломках, согласовывать с Заказчиком объем дополнительно выявленных работ и необходимость замены деталей, узлов и агрегатов, путем направления Заказчику уведомления о выявленных дополнительных услугах с указанием стоимости составляемого в свободной форме и направляемого посредством ИС, электронной почты.

В случае если Заказчик в течение 10 десяти календарных дней с момента направления ему уведомления не предоставит Исполнителю письменный ответ о согласовании либо отказе в согласовании дополнительных услуг, дополнительные услуги считаются согласованными. Приступить к устранению неисправностей техники, находящейся на территории г. Челябинска, в течение 2 двух часов после поступления Заявки; 2. Согласовывать время устранения неисправностей техники, находящейся за пределами г.

Челябинска, с Заказчиком. В рамках настоящего договора Стороны принимают следующие термины: Техническое обслуживание — текущее обслуживание транспортного средства, рекомендованное предприятиемизготовителем транспортного средства, имеющее четкую периодичность и объем согласно сервисной книжке, выполняемое по талонам технического обслужи Less Read the publication ДОГОВОР возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств г.

Техническое обслуживание — текущее обслуживание транспортного средства, рекомендованное предприятиемизготовителем транспортного средства, имеющее четкую периодичность и объем согласно сервисной книжке, выполняемое по талонам технического обслуживания, осуществляющееся за счет средств Заказчика; Гарантийный ремонт — ремонт транспортного средства, осуществляющийся в период гарантийного срока эксплуатации транспортного средства за счет Исполнителя, если иное не оговорено в сервисной книжке транспортного средства; Негарантийный ремонт — ремонт транспортного средства, осуществляющийся по окончании гарантийного срока эксплуатации транспортного средства за счет средств Заказчика, либо ремонт деталей транспортного средства, не входящих в гарантийные обязательства предприятия-изготовителя транспортного средства согласно сервисной книжке, а также деталей, которые самостоятельно разбирались или ремонтировались Заказчиком, в т.

ТО от Исполнитель осуществляет техническое обслуживание транспортных средств Заказчика с использованием собственных автозапчастей и горюче-смазочных материалов. Главная Типовой договор оказания услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта Типовой договор оказания услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта Типовой договор оказания услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта Удивительно, но факт!

Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ услуг в день окончания выполнения работ. Представленный текст является описанием образца договора подряда на ремонт автомобиля.

Если используются собственные запасные части Договор на ремонт автомобиля Отдавая своё авто в ремонт, не лишним будет ознакомиться со своими правами, возникающими при сотрудничестве с автосервисом.

К сожалению, ситуации, когда сервисная станция осуществляет ремонт подозрительно долго или вовсе возвращает технику со скрытыми или не устраненными дефектами, нередки. Есть ли возможность у клиента СТО предъявлять претензии автосервису? Какова ответственность работников СТО? Обращаем Ваше внимание! В нашей базе содержатся лишь образцы и примеры документов.

Качественно составить юридический документ может профессиональный практикующий юрист. Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств ДОГОВОР на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств г.

Техническое обслуживание Транспортных средств осуществляется в течение согласованного Сторонами срока, указанного в плане-графике, а также по истечении этого срока по соглашению Сторон настоящего Договора. Ремонт автомобиля: Формулировки приведенных положений закона не позволяют достаточно ясно отграничить эти договорные конструкции. Это порождает противоречивую судебную практику, в которой сходные по содержанию договоры квалифицируются как договоры возмездного оказания услуг или договоры подряда.

Примером может служить практика арбитражных судов по квалификации договора о ремонте автомобилей и других транспортных средств. В некоторых случаях арбитражные суды воспринимают договоры о ремонте автомобилей как договоры возмездного оказания услуг и руководствуются при разрешении споров положениями главы 39 ГК ст.

Предметом же отношений по возмездному оказанию услуг являются определенные действия или определенная деятельность, приводящие к определенному результату.

Индивидуальная бесплатная помощь ведущих адвокатов в подготовке и использовании стандартного варианта договора оказания услуг. Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ.

Чебаркульский район. Установить, что: В соответствии с приказом Минтранса России от. Классному руководителю тоже отрезали кусок торта, хотя она не платила и эта особь из родительской тройки об этом умолчала. Это говорит о украинской щедрости воспетой народным фольклором. Добрый день, скажите если растаможить бляху, но не ставить на укр.

Сколько времени, дней, транзит или можна сколько угодно не пересекая границу. Страховка и техосмотр будут действительные.

Я собственник машины. Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования. Оставить комментарий. Главная Виды права Гражданское право Уголовное право Семейное право Налоговое право Трудовое право Таможенное право Конституционное право Финансовое право Уголовно-исполнительное право Земельное право Административное право Задать вопрос.

Договор оказания услуг по ремонту транспортных средств. Большие Вяземы , Можайское ш. По соглашению Сторон настоящего Договора доставка автотранспортного средства до станции технического обслуживания Подрядчика может быть организована силами Подрядчика, при этом Заказчик возмещает Подрядчику стоимость доставки. Исполнитель не несёт ответственности за ценные вещи, оставленные заказчиком в автомобиле и не заявленные при оформлении приемо-сдаточного Акта.

Прием водного транспортного средства "Заказчика" производится по Акту приема-передачи Приложение и Заказ-наряду Приложение , в которых отражается реальное техническое состояние водного транспортного средства на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителем "Заказчика" и "Исполнителя". Исполнитель самостоятельно определяет сроки оказания услуг в Цена Договора по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Заказчика,.

Материалы из раздела Гражданское право. Валовая прибыль по балансу. Долги за жкх как узнать. Есть ли общая база диагностических карт техосмотра. Как сдать телефон по гарантии.

Договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля

Контакты: Бухгалтер по работе с юридическими лицами тел. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность , а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию. Копия уставных документов 1, 2 и последняя страница устава. Список транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре. Скан свидетельства о регистрации транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами.

Достаточно объемный Договор в силу специфики направленности и непредвиденного объема работ по обслуживанию транспортных средств Исполнителем по заключенному соглашению об этом с Заказчиком. Ведь видов работ действительно очень много.

.

.

Договор ремонта автомобиля природа

.

.

Договор на ремонт автомобиля

.

Договор оказания услуг по ремонту транспортных средств

.

Договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его. Типовой.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Роман Р.

    После ремонта машину необходимо обкатать, согласно предоставленным инструкциям и полученным от мастера рекомендациям.

  2. inasliwha1971

    Договор на техническое обслуживание | Технический Центр ВОЛИН

  3. Рустам К.

    Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы Исполнителя и поставляемые Сервисные Товары на условиях настоящего Договора.

  4. roofrighsucpa1986

    Бланк договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей